+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Бланк договора на оказание услуг по ремонту квартиры с физическим лицом

Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений, согласно смете работ Приложение 1 , являющейся неотъемлемой частью данного Договора. Срок окончания работ — дата 2. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию сторон при увеличении Заказчиком объёма работ относительно первоначальной сметы, несвоевременной оплате работ и материалов Заказчиком, наличии форс-мажорных обстоятельств. Исполнитель выполняет работы в сроки, установленные календарным планом работ Приложение 3. Договорная цена и порядок оплаты 3.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как правильно составить договор с заказчиком?

ПРИМЕР ДОГОВОРА

Смета Договор, по которому гражданин нанимает другого гражданина или фирму для оказания услуг, считается договором бытового подряда и регулируется главой 37 ГК РФ, а также Законом о защите прав потребителя.

По сути, она будет являться договором строительного подряда, со всеми вытекающими последствиями. Если для ремонта в квартире привлекается строительная фирма в статусе ООО, то договор от её имени может подписать директор, либо человек, на имя которого выдана доверенность на право заключения договора.

Когда за ремонт берётся индивидуальный предприниматель неважно, с бригадой или единолично , то договор со стороны исполнителя работ подписывает сам ИПэшник. Чтобы подтвердить свой предпринимательский статус, он может показать заказчику паспорт и свидетельство о регистрации ИП.

Если же владелец квартиры нанимает бригаду, не имеющую юридического статуса, то договор от её имени подписывает лидер команды прораб или бригадир как физическое лицо. В этом случае в договоре в качестве реквизитов подрядчика указываются паспортные данные бригадира.

Он же несёт ответственность за исполнение контракта. Два последних подрядчика, в случае неисполнения условий контракта, будут отвечать всем своим имуществом. Тогда как ответственность ООО ограничена уставным капиталом, размер которого может составлять 10 тыс.

Кроме того, при ликвидации ООО не остаётся правопреемника, который ответит по обязательствам фирмы. Впрочем, если ООО крупное и работает на строительном рынке несколько лет, то его можно считать достаточно надёжным партнёром. В настоящее время в одном из районных судов Екатеринбурга рассматривается иск жительницы города, неудовлетворённой качеством ремонта, проведённого в её квартире неким ООО.

При подаче заявления в суд выяснилось, что на момент заключения договора подряда, фирма уже была ликвидирована. Формально, в такой ситуации женщине было не к кому предъявлять претензию.

Но ей на помощь пришла правозащитная организация. Дмитрий Дылдин сопредседатель Общества защиты прав потребителей Свердловской области Нам помогло то, что директор ООО брал у заказчицы деньги не по квитанции или чеку, а по расписке, которую подписывал, как обычное физическое лицо.

Мы добились, чтобы суд указал в качестве ответчика этого конкретного человека. Если бы у женщины были не расписки, а квитанции, то она могла бы предъявить иск только к уже ликвидированному ООО, и ничего не получила.

Поэтому, прежде чем договариваться с фирмой о проведении работ, надо убедиться, что она существует. Это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы, через специальный сервис для поиска организаций. Проверить договор у юриста Любая организация или бригада, занимающаяся квартирными ремонтами, имеет в ходу типовой договор.

Он может быть составлен штатным или приглашённым юристом или просто скачан из Интернета. Но потенциальному заказчику не надо торопиться подписывать сразу предложенный ему договор. Прежде чем ставить свою подпись под такой бумагой, владельцу квартиры надо проверить её на наличие неудобных для него условий.

Это, в частности, размытые сроки выполнения работ, стопроцентная предоплата и освобождение исполнителя от ответственности за качество работ. Сегодня нормальная практика, когда гражданин берёт предложенный ему договор и идёт с ним к юристу. Помощь в анализе договоров бытового подряда в Екатеринбурге готовы оказать десятки правовых фирм и частнопрактикующих юристов.

Стоимость подобной услуги обычно колеблется в районе тысяч рублей. Есть места, где устную консультацию можно получить бесплатно.

Это в частности общественные организации, работающие в сфере защиты прав потребителей. Как замечают сами правозащитники и юристы, самую серьёзную ошибку, которую может допустить гражданин, нанимающий бригаду для ремонта — не заключить договор со строителем.

Подобное встречается не так уж редко. Договоры в письменном виде не заключают. В случае конфликта заказчику будет достаточно трудно отстоять свою позицию. Хороший договор — толстый договор Договор бытового подряда может состоять всего из нескольких предложений.

Тем не менее, он будет иметь юридическую силу, если в нём оговорены сроки начала и окончания работы, её цена, а также перечислены работы, которые обязуется выполнить подрядчик. Кроме того, бумага должна содержать дату заключения договора, полное наименование и адрес строительной фирмы или частного лица, берущегося за работу.

Номер на договоре необязателен, но желателен. Он облегчает работу, особенно если к договору прикладываются дополнительные соглашения, акты и другие бумаги. Суд может признать такой договор незаключённым, так как в нём нет даты начала исполнения.

Во избежание подобных ситуаций в договоре надо писать календарную дату начала и окончания работ. Если строители опасаются, что заказчик не выплатит аванс вовремя, они могут включить в договор дату внесения авансового платежа и предусмотреть условие, что в случае задержки выплаты аванса, начало работ сдвигается на такое же количество суток.

Против такой формулировки суды, как правило, не возражают. Но это юридический минимум. Если задача договора в детализации, то прописывать нужно все. Например, юристы советуют тщательно прописывать в договоре результат деятельности подрядчика.

Например, стадия черновой отделки включает заливку полов, выравнивание стен и так далее. Указываются материалы и используемые технологии. В договоре отмечается, в каком состоянии находится объект на момент захода бригады, и прописываются требования к качеству работ. Официальные требования к качеству отделки говорят, в частности, что на расстоянии двух метров допустимо отклонение стены от идеальной плоскости на 0,5 миллиметра.

Если заказчику нужен более высокий класс работ, это также прописывается в договоре. Как правило, сегодня заказчик поэтапно принимает работы, выполненные в его квартире, и также поэтапно рассчитывается с бригадой.

Эти моменты прописываются в договоре подряда или в дополнительном соглашении которое является неотъемлемой частью договора. Александр Латыев советует также предусмотреть в договоре пункт, согласно которому за качество материалов, отвечает тот, кто их приобретал.

Если, например, черновые материалы покупала бригада, то она несёт ответственность за их характеристики. Когда мы открыли коробки, выяснилось, что плитка неоткалибрована, диагонали не сходятся.

Положить ровно её невозможно. Сообщили об этом заказчику. В результате было заключено дополнительное соглашение, в котором указано, что клиент предупреждён о качестве плитки и о возможных проблемах с её укладкой.

Отвечать за сроки и качество Наиболее действенный способ побудить строителей выполнить работу вовремя — включить в договор штраф за неисполнение работы в срок. Суды также считают, такой размер неустойки завышенным и в ходе процесса снижают его в несколько раз.

Если поставить больше, то суд, скорее всего, снизит размер санкций на своё усмотрение. Закон о защите прав потребителей говорит, что гражданин может предъявлять претензии по качеству работ в течение 2 лет.

Тем не менее, юристы рекомендуют прописать продолжительность гарантийного срока в договоре. Александр Латыев поясняет, что если в договоре не указан гарантийный срок, то в случае обнаружения скрытых дефектов ремонта, заказчику придётся доказывать, что недостаток вызван действиями строителей.

Обычно гарантийный срок на ремонт в квартире устанавливается на 1 год. Некоторые строители готовы его продлить за дополнительную плату. Продление срока гарантии оформляется через допсоглашение к договору. Приложения к договору подряда Кроме договора следует оформить ещё несколько бумаг.

Если ремонт ведётся по дизайн-проекту, этот проект следует подписать обеим сторонам и оформить, как приложение к договору. Ещё одним приложением должна стать смета на проведение работ и покупку материалов.

Обычно в смету включаются только черновые материалы, так как обои, ламинат, плитку и прочую отделку почти всегда покупает сам заказчик. Как правило, окончательный вариант договора подписывается после составления сметы. По окончании ремонта подрядчик сдаёт готовую работу заказчику. При этом оформляется акт приёмки работ.

Если договор предусматривает приёмку работы поэтапно, то на каждом этапе оформляется отдельный акт. В одной из ближайших публикаций Ремонт.

Divandi расскажет о том, как что следует учесть при подписании акта выполненных работ. Скачать вариант договора бытового подряда на ремонт квартиры:

Бланк договора на оказание услуг между физическими лицами. Акт выполненных работ.

Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы Заказчику. Обязанности и права сторон 5. Подрядчик обязан: В связи с технологической необходимостью поверхности медленно сохнут и т. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора. В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику, возместить ущерб, как пострадавшей Стороне.

Все нюансы - в этой статье, плюс образец договора для скачивания. Как правильно составить договор на ремонт квартиры и его образец. Договор на На возмездное оказание услуг. Договор бытового подряда заключается, если заказчик – физическое лицо, а договор он заключает с субъектом.

Ремонт квартир

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные оказать услуги по ремонту и отделке далее — оказание услуг отделочные работы в помещении, расположенном по адресу: Своевременно обеспечивать Подрядчика чистовыми отделочными материалами и оборудованием. Организовать все необходимые согласования проводимых работ и перепланировок с контролирующими и эксплуатирующими организациями. Обеспечить Подрядчика всей необходимой проектно-технической документацией. Подрядчик имеет право: Отказаться от дополнительных, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам. Договор подряда на ремонт офисных помещений Как следует из названия соглашения, предметом данного договора является ремонт офисных помещений.

Договор на ремонт квартиры с физическим лицом: скачать

Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена Договора и порядок расчетов 2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

Договор с ИП Образец договора со строительной бригадой на ремонт квартиры.

Образец договора со строительной бригадой на ремонт квартиры.

Скачать образец договора на выполнение работ Договор на выполнение работ с предоплатой Многие исполнители соглашаются выполнить определенную работу лишь в случае получения предоплаты. Если такое условие есть, то предоплата должна быть прописана в тексте гражданско-правового соглашения. Предоплату упоминают в разделе с правами и обязанностями обеих сторон. Сумма предоплаты записывается чаще всего как процент от общей стоимости выполнения работ. До момента получения предоплаты исполнитель может не начинать работать. Дополнительно про предоплату указывают и в разделе со стоимостью услуг.

Договор на ремонт квартиры: скачать

Предмет Договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: Москва, ул Садовая, д5, кв 12, именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно-сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме. Стоимость и сроки выполнения работ 2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика. Сроки выполнения работ составляют 1 один календарный месяц с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

Все нюансы - в этой статье, плюс образец договора для скачивания. Как правильно составить договор на ремонт квартиры и его образец. Договор на На возмездное оказание услуг. Договор бытового подряда заключается, если заказчик – физическое лицо, а договор он заключает с субъектом.

Договор на ремонт квартиры образец бланк

Четкое описание виды, объем и содержание работ, для выполнения которых заключен договор. Сроки выполнения работ Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа. Кожевникова Екатерина Сергеевна Юрисконсульт, практикую с года.

Если между собственником городской квартиры и подрядчиком физическим лицом будет заключен соответствующий договор, то сразу после его подписания у сторон возникнут обязательства друг перед другом. Исполнитель обязан будет выполнить все указанные в соглашении работы в установленные сроки. Ремонт должен быть качественным, в полной мере соответствовать всем существующим нормативам и стандартам. Обязанности владельца объекта недвижимости заключаются в том, что он должен принять выполненные ремонтные работы и оплатить их в оговоренные сроки, если во время проверки у него не возникнет никаких претензий к исполнителю.

Услуга была оказана в полном объеме и даже в сроки по договору, но ремонт очень некачественный.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: При выполнении работ обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности.

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления. Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе. Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся:

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Конкордия

    Если бы ввели еще 5 лет назад, то сидящие на жопе ровно на своих кухнях обсуждали бы, что вот, если бы не военное положение, то мы бы вышли и против тарифов и против реформ, мы бы ого-го, мы бы показали всем кузькину мать.

  2. Саломея

    Это портит репутацию.

  3. ressocomfold

    Спасибо. Просто, понятно, доходчиво.

  4. Ладимир

    Спасибо за инфу вы не первый кто спасает нас от лохотронщиков

  5. smakemen

    Тут нужна помощь zpsanek!